Главная | Земельные вопросы | Договор на разработку конструкторской документации и изготовление мебели образец

Договор на разработку конструкторской документации и изготовление мебели образец

Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. Объемы и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 Двадцати банковских дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, при условии предоставления счета-фактуры. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Задания на разработку конструкторской документации Приложение к Договору и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

Стоимость выполнения работ, указанная в п. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

голосе Договор на разработку конструкторской документации и изготовление мебели образец думаю

Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата. Оплатить результат работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, по целевому назначению, предусмотренному настоящим Договором. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации Приложение к Договору , законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на разработку конструкторской документации Приложение к Договору и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок либо грозят повреждению или гибели результата работ.

Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в установленный Заказчиком срок, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за качеством и ходом выполнения работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам. Получить полный текст 4. Не передавать техническую и иную документацию, полученную от Заказчика, или разработанную в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия Заказчика. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора. Удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет средств Подрядчика. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

Удивительно, но факт! В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. По мере необходимости выдавать представителям Исполнителя доверенности на представление интересов Заказчика в государственных органах, органах местного самоуправления и специализированных организациях.

Конструкторская документация должна состоять из спецификации, определяющей состав сборочной единицы — ПРЕСС-ФОРМЫ, сборочного чертежа и чертежей деталей в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации Приложение к Договору. Заказчик в течение 20 Двадцати календарных дней со дня получения проекта, счета, счета-фактуры и акта приемки выполненных работ обязан подписать акт приемки выполненных работ и один экземпляр возвратить Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ.

Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного согласия Заказчика. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям Задания на разработку конструкторской документации Приложение к Договору , а также требованиям СНиП, Заказчик делает об этом отметку в акте с указанием срока устранения этих недостатков. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

Подрядчик согласовывает конструкторскую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами и заинтересованными организациями в соответствии с требованиями Задания на разработку конструкторской документации Приложение к Договору. Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Одновременно с передачей результата работ к Заказчику переходят все исключительные права на использование этих результатов. Подрядчик гарантирует отсутствие претензий на результат работ со стороны третьих лиц, а также отсутствие у третьих лиц права в последующем воспрепятствовать Заказчику в выполнении работ или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Подрядчиком конструкторской и иной документации.

Вся конструкторская и иная документация оформляется и согласовывается Подрядчиком в соответствии с требованиями и в порядке, указанном в Задании на разработку конструкторской документации Приложение к Договору. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в следующем размере: Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или нарушает сроки выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Договор на разработку конструкторской документации и изготовление мебели образец это

Получить полный текст 6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных и используемых им при выполнении работ материалов и оборудования. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30 декабря г. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных и принятых работ. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика или не будет согласован Сторонами в дополнительном соглашении.

Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее чем за 10 Десять дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора. В случае наступления обязательств форс-мажора пожар, наводнение, землетрясение или другие обязательства чрезвычайного характера , препятствующих исполнению Договора, сроки исполнения Договора соразмерно отодвигаются на время действия этих обязательств, но лишь в той мере, как эти обязательства значительно влияют на выполнение всего Договора.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обязательств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно другую Сторону в начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора.

Проекты по теме:

В случае, если вследствие обязательств форс-мажора просрочка в исполнении Договора составит более 3 Трех месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств неисполненной части Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.

Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, регулируются путем переговоров. Досудебный претензионный порядок разрешения споров по настоящему Договору является обязательным. Срок ответа на претензию — 15 Пятнадцать дней с момента ее получения адресатом. Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным представителям Сторон под роспись или направляются по адресам, указанным в статье 11 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений.

Постановлением Правительства РФ не будет вручено адресату, такое письмо считается полученным.

Автор документа

Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На момент заключения настоящего Договора техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Стороны обязаны в течении 5 Пяти дней письменно сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового Ареса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

Изменение платежных реквизитов оформляется дополнительным соглашением Сторон. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ. Настоящий Договор составлен на 6 шести листах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:


Читайте также:

  • Консультация юриста онлайн воронеж
  • Вопрос юристу что такое ипотека
  • Внесение в оплату уставного капитала недвижимого имущества
  • Типовые бланки договора аренды земельного участка